Мы работаем без выходных с 8-00 до 20-00
г.Челябинск, ул.Пионерская 7 б
- Состояние качеста эксплуатационных систем водоснабжения, отопления, канализации сопряженных с целью Ващего технического задания;
- Необходимое количество материала и сантехнического оборудования для выполнения цели тех. задания. Мастер - сантехник даст консультацию и рекомендательный совет по выбору материала в соотношении цены и качества;
- Стоимость работ с учетом материала, если материал предоставляет исполнитель по согласованию обеих сторон;
- Время и сроки выполнения сантехнических работ
ДОГОВОР № _______
г. Челябинск _______________201__г.
__________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по адресу:
________________________________________________________________________, далее Объект.
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет виды и объем работ: ___________________
______________________________________________________________________________________
1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц - субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки:
- начальный срок выполнения работ _____________________;
- конечный срок выполнения работ ______________________.
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.
3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы (п. 4.7.) и составляет______________________________________________________рублей___________копеек.
Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора
4.2. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.
4.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере _________ рублей __ копеек, (включая все налоги).
4.6. Расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику и подписания акта при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок
.
4.7.Смета на выполнение работ с учетом материалов, производимых по адресу:
____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материала кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИТОГО:_______________
5. Гарантии качества
5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение _____ года с момента передачи результата работ Заказчику по акту приемки-передачи выполненных работ.
6. Приемка завершенного результата работ
6.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
6.2. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за:
- недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;
- недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
9. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик Подрядчик
ФИО: ____________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
_________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: ___________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:______________________________ Адрес: 454085, г.Челябинск, пр.Победы 290
Серия: ____________ №____________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:___________________________________
Телефон: _________________________________
________________________ (________________) _____________________ (Голощапов А.Н.)
Акт приемки-передачи выполненных работ
по договору№ ____ от ___________201__ г.
ООО ЭКОСОВ, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора Голощапова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________, именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК",
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
Подрядчиком выполнены, а Заказчиком приняты по договор следующие работы и материал.
_______________________________________________________________________________________
Наименование работ и материала кол-во Ед.изм. цена, руб. сумма,руб
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ИТОГО:_______________
Всего выполнено работ, с учетом расхода материала, на сумму:_________________________________ рублей 00 копеек.
Работы, выполненные Подрядчиком для Заказчика, соответствуют требованиям, предъявленным договором , претензий по выполненному объему и качеству работ Заказчик не имеет.__________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Заказчик Подрядчик
ФИО: ____________________________________ Наименование: ООО «ЭКОСОВ»
_________________________________________ ИНН/КПП: 7430030472/743001001
Паспорт выдан: ___________________________ ОГРН: 1187456025602
Дата выдачи:______________________________ Адрес: 454085, г.Челябинск, пр.Победы 290
Серия: ____________ №____________________ Телефон: (351) 750-25-20
Адрес:___________________________________
Телефон: _________________________________
________________________ (________________) _____________________ (Голощапов А.Н.)
Сколько стоит замена труб водоснабжения ?
Стоимость полной замены или монтажа труб холодного водоснабжения и труб горячей воды зависит от объема работ и материала:
- замена стояков, их количество в квартире;
- сколько установлено или будет установлено оборудования для подключения к трубам холодной и горячей воды;
- количество фильтров и требуемая степень очистки воды;
- сколько счетчиков учета потребления воды.
Как грамотно сделать разводку труб?
При планирование капитального ремонта ванной, туалета, кухни или в целом в квартире, коттедже не обязательно принимать поспешные решения. Ремонт - это не просто замена труб и сантехники - это возможность организовать все по-новому и использовать пространство более эргономично. Итак, когда вы избавляетесь от всего старого и готовы радикально изменить (возможно, объединить или разделить) ванную комнату в квартире или доме - вам нужно начать с основной задачи – грамотной разводке труб.
Чтобы гарантировать, что в будущем проблем не будет. Необходимо заранее подумать, какой метод распределения подключения к водопроводу оборудования вам подходит. Последовательный метод предполагает постепенное подключение всех сантехнических устройств и бытовой техники. Это довольно просто, но не всегда удобно. При таком способе соединения давление будет распределяться неравномерно, когда используются два или более объекта. Кроме того, в случае сбоя необходимо отключить всю систему для ремонта.
Коллекторный метод не является экономичным с точки зрения расхода материала и времени работы, но обеспечит равномерное распределение давления воды по всем веткам подключения, поскольку трубопровод для каждого объекта будет отдельным. Огромное преимущество заключается в том, что нет необходимости отключать всю систему в случае поломки.
На практике оба метода используются с одинаковой частотой. Один для комфорта, другой для экономики. Какой бы из этих вы ни выбрали, нужны специальные знания и высокая квалификация.
Только после этого можно будет говорить более или менее четко о цене замены труб в ванной, туалете, на кухне или в квартире, коттедже, предприятии в целом.
Какая труба для водоснабжения лучше?
Труба стальная (оцинкованная, черная)
Труба стальная (оцинкованная, черная)
Не так давно металл был лидером в организации бытового водоснабжения. Никто даже не подумал о том, какие трубы для водоснабжения лучше выбирать - везде ставят сталь. Причина проста: альтернатив не было. Сегодня, когда есть много возможностей выбора, популярность стальных труб уменьшилась, но спрос на них по-прежнему существует.
Главное преимущество:
- высокая механическая прочность;
- способность выдерживать температуры до 1000 ° C, внезапные скачки температуры и давления. Вот почему это универсальный вариант, который подходит как для холодного, так и для горячего водоснабжения.
Недостатки:
- низкая коррозионная стойкость, однако, покрытие цинка может замедлить образование небольшой ржавчины, но в конечном итоге защитный слой стирается и начинается процесс коррозии;
- постепенный рост внутренней поверхности трубы, что приводит к снижению производительности и ухудшению качества воды. Чтобы продлить срок службы, система должна периодически очищаться от результирующей бляшки;
- сложность установки. Установка осуществляется либо сваркой, либо резьбовыми соединениями. В обоих случаях, без помощи профессионала, вы не можете этого сделать, если вы, конечно, хотите получить надежное водоснабжение;
- высокая электропроводность труб.
При надлежащем уходе стальные трубы могут прослужить около 40-50 лет, но сегодня они больше используются для реконструкции существующих систем водоснабжения, чем для организации новых. Если ваш выбор упал на стальные трубы, обратите внимание на толщину стен: есть светлые, обычные и усиленные трубы. Чем толще стена, тем прочнее и надежнее продукт.
В последние годы на рынке появились трубы, в которых внутренняя часть выполнена из пластика. Таким образом, проблема коррозии и расширения была решена при сохранении прочностных характеристик стали.
Труба медная
Медные трубы
Основным преимуществом медных труб является долговечность, полученная из-за сопротивления металла и надежной технологии монтажа. При установке, монтаже труб водоснабжения всегда играют важную роль: человеческий фактор(профессионализм мастера) и качество материала.
Достоинства:
- Не подвергаются коррозии;
- Не подвержены деформации;
- Очень длительный срок службы;
- Большой рабочий температурный режим;
- Внешний вид очень впечатляющий;
- Медь обладает бактерицидными свойствами.
Недостатки:
- Очень высокая цена;
- Минимальный выбор, как трубы, так и фитинги;
- Комплексная установка, требующая специальных инструментов (особенно трудно - пайка);
- Средняя механическая прочность. Медные трубы тонкостенные, их можно легко повредить.
При всех его преимуществах материал не дешев. Все эти качества теперь можно найти в других материалах с более низкой стоимостью. Имеет смысл помещать медные трубы только как украшение комнаты.
Труба металлопластиковая
Металлопластиковые трубы также выделяются отдельно, состоят из трех слоев. Обычно это внутренняя труба PEX из сшитого полиэтилена, средний слой алюминиевой фольги и внешняя защитная оболочка из полиэтилена или сшитого полиэтилена (однако состав слоев может быть различным с использованием PE- RT полиэтилен).
Внутренняя магистральная труба имеет высокую термостойкость и пропускную способность, которые характерны для обычных PEX-труб (температура до + 90-95 ° C, давление до 8-25 бар). Средний слой позволяет уменьшить тепловое расширение и неспособность удерживать форму в изгибе, так что маркировка и резка не требуют высокой точности. И, наконец, сильная внешняя оболочка создает сопротивление внутреннему давлению.
В большинстве случаев металлопластиковые трубы соединяются двумя способами - прессованием и цангой (резьбовое соединение).
При втором способе во время работы из-за тепловых деформаций соединения могут быть ослаблены, и его необходимо будет усилить. Поэтому этот параметр не используется со скрытой прокладкой водопровода.
Соединение с прессом более надежное и долговечное, позволяет открывать и скрывать прокладку. Пластиковые трубы используются для отопления и для горячего или холодного водоснабжения.
Металластиковые трубы - это хороший вариант для размещения на даче. Для квартиры, коттеджа или дома рекомендуется сделать выбор в пользу другой альтернативы. Эти трубы характеризуются небольшой практичностью. Срок службы этих элементов составляет около тридцати пяти лет.
Преимущества:
- Простота установки;
- Возможность изгибания трубы;
- Бюджетный;
- Для подключения труб не требуется дополнительное оборудование;
- Подходит для скрытого, подземного трубопровода.
Недостатки:
Здесь следует отметить низкую морозостойкость металлического пластика, а также необходимость регулярного затягивания резьбовых соединений. Кроме того, стоимость соединительных элементов, являющихся фитингами, довольно высока. Прямые соединения водоснабжения не прочны.
Труба полипропиленовая
Полипропиленовые трубы - это пластиковые водопроводные трубы, которые заменили стальные трубы в системах водоснабжения и отопления. По сравнению с другими трубами полипропиленовые трубы имеют ряд преимуществ: трубы PPR легче и дешевле, чем стальные, устанавливаются намного быстрее и легче, возможно изготовление скрытой прокладки, придающей комнате более эстетичный вид. Полипропиленовые трубы обладают высокой химической и коррозионной стойкостью к транспортируемой в них жидкости - водопроводной воде.
Трубы из полипропилена на самом деле идеально подходят для водоснабжения. Могут быть не армированными и армированными. Первые пригодны только для подачи холодной воды, вторая - для отопления и горячего водоснабжения. Труба может быть усилена алюминием, стекловолокном или другими материалами. Усиление увеличивает прочность и уменьшает термическое удлинение полипропилена. Лучшим вариантом является усиление стекловолокна.
Расчетный срок службы полипропиленовых трубопроводов в системах холодного водоснабжения составляет не менее 50 лет, а в системах с горячей водой и отоплением - не менее 25-30 лет.
Удобная и быстрая установка, а также высококачественные соединения являются одним из основных преимуществ систем PPR. Полипропиленовые трубы более жесткие, чем полиэтилен, а система их идет с помощью фитингов: углов, тройников и т. Д. Системы РРР-трубы «все-в-одном».
Также не оспаривается технические преимущества труб PPR:
- высокая устойчивость к коррозии;
- более длительный срок службы полипропиленовых изделий, чем металлические трубы (три-четыре раза);
- низкие потери напора из-за низкого гидравлического сопротивления;
- полипропиленовые фитинги упрощают создание самых сложных систем;
- высокая устойчивость к биохимическим воздействиям и химическая инертность;
- низкая цена на полипропиленовые изделия;
- безопасность для здоровья человека.
Кроме того, одним из несомненных преимуществ полипропиленовых труб для отопления является их нечувствительность к замораживанию - когда замораживание системы не сломается, оно просто немного расширяется.
В связи с тем, что цены на полипропиленовые фитинги и трубы очень низки, а их установка очень проста и не требует большого количества специализированных инструментов, этот тип пластиковых труб вытесняет все остальные с рынка.
Ремонт ванной комнаты под ключ
КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ ВАННОЙ КОМНАТЫ И ТУАЛЕТА - СКИДКА 15%
ЭКОСОВ - МАСТЕР САНТЕХНИК
КВАЛИФИКАЦИЯ И ОПЫТ РАБОТЫ НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЗВОЛЯЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОЕКТЫ ПО ВВОДУ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ, СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ , С УЧЕТОМ ЦЕЛИ ЗАКАЗЧИКА, ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ!
г. Челябинск
